Приложение В Образцы процессуальных документов Исковое заявление о выполнении договора подряда (договора на ремонт жилого помещения)
В Энский районный суд Энской области
Истец: Афанасьева Римма Павловна, прож.: г. Энск. ул. Северная, д. II, кв. 65 Ответчик: Общество с ограниченной ответственностью
"Новосел", г.
Энск, пл. Труда, д. 7Третьи лица:
1. Потапов Иван Романович, прож.: г. Энск, ул. Гражданская, д. 7, кв.11
2. Лосева Нина Ивановна, прож.: г. Энск. пер. Лесной, д. 2, кв. 6
Цена иска предварительно составляет 936 рублей.
Истец от уплаты пошлины в доход государства освобожден в соответствии с ч.3 ст. 16 Закона
РФ "О защите прав потребителей" и п/п 20 п.
2 ст. 5 Закона РФ "О государственной пошлине"
Исковое заявление о выполнении договора на ремонт квартиры и взыскании
неустойки
10 февраля 1998 г. я, Афанасьева Р.П., заключила с ООО "Новосел" договор на ремонт жилого помещения — однокомнатной квартиры, в которой проживаю. По условиям договора, заключенного в письменной форме, ООО " Новосел" как подрядчик взял на себя обязанность своими силами с использованием своих материалов отремонтировать в квартире кухню, коридор, ванну и туалет.
Цена работы с учетом стоимости материалов определена путем составления сметы на общую сумму б тыс. 240 рублей.
Подрядчик обязался начать ремонт квартиры 16 февраля 1998 г. и окончить его не позднее 24 февраля 1998 г.
Договором также было предусмотрено, что в случае нарушения подрядчиком срока начала или окончания работ он уплачивает мне, как заказчику, за каждый просроченный день 0,5% стоимости ремонта (включая стоимость материалов подрядчика).
16 февраля 1998 г. во второй половине дня появились двое работников подрядчика, представившиеся как Лосева и Потапов, однако к работе не приступили, заявив, что администрация их не обеспечила необходимыми строительными материалами и инструментами. Обещали явиться на следующий день. Но и это обещание выполнено не было. На мой телефонный звонок 20 февраля администратор ООО "Новосел" Пирогова А.Н.
сообщила, что лица, которым было поручено проведение ремонтных работ, а именно Лосева и Потапов, ввели меня в заблуждение относительно невозможности начала работы, 19 февраля они подали заявления об увольнении по собственному желанию и больше на работе не появлялись, других свободных работников в настоящее время нет. Пирогова А.Н. предложила изменить дату начала ремонта квартиры. На это я ответила отказом, напомнив, что согласно договору изменение срока начала или окончания работы возможно лишь при согласии обеих сторон.В дальнейшем, несмотря на все мои просьбы, подрядчик к выполнению договора так и не приступил, что вынудило меня обратиться в суд с настоящим иском.
Как уже отмечалось, согласно договору подрядчик обязан выплатить мне за каждый день просрочки начала работ пени в размере 0,5% от стоимости ремонта (включая стоимость материалов подрядчика), т.е. от 6240 рублей, что составляет 31 рубль 20 копеек. Просрочка на день обращения в суд составляет ориентировочно тридцать дней. За этот период ответчик обязан мне выплатить 936 рублей (31 рубль 20 коп. х 30 дней). Кроме того, если ответчик не приступит к выполнению работ в дальнейшем, я оставляю за собой право требовать взыскания пени по день вынесения решения суда. Конкретная сумма будет мною определена в ходе рассмотрения дела.
В соответствии со ст. 730 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязан выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворить бытовые и другие потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу.
От своих обязанностях перед подрядчиком по заключенному с ним договору на ремонт квартиры я не отказываюсь. Со своей стороны ответчик обязан полностью выполнить условия договора от 10 февраля 1998 г.
С учетом изложенного на основании ст. 730 ГК РФ
ПРОШУ:
Обязать Общество с ограниченной ответственностью "Новосел" произвести ремонт принадлежащей мне, Афанасьевой Римме Павловне, квартиры № 65 дома 11 по ул. Северной в г. Энске в соответствии с условиями договора от 10 февраля 1998 г.
Взыскать с ООО "Новосел" в мою, Афанасьевой Р.П., пользу пени за все время просрочки из расчета 31 рубль 20 копеек за каждый день.
В качестве свидетелей вызвать в судебное заседание адмистрато-ра 000 "Новосел" Пирогову А.Н. с направлением повестки по месту ее работы (пл. Труда, д. 7), а также мою соседку по лестничной клетке Сафонову В.Р. (ул. Северная, д. 11, кв. 66), которой известны обстоятельства, связанные с ремонтом моей квартиры.
ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Копия искового заявления для ответчика.
Договор на ремонт квартиры от 10 февраля 1998 г. со сметой стоимости материалов и работ.
Копия письменного уведомления 000 "Новосел" от 20 февраля 1998 г. о том, что рабочие Лосева и Потапов не приступили к ремонту квартиры.
1 б марта 1998 г. Подпись