Содержание договора подряда

Предметом договора подряда является та деятельность, в результате которой создается подрядный результат как итог изготовления, переработки вещи или ее обработки. Отсюда и особенности подрядного результата: вновь созданная вещь; новое (восстановленное) потребительское качество вещи; иной объекти­вированный и возможный к отделению от процесса работы результат (демон­таж, монтаж).

Договор подряда относится к числу длящихся договоров. Между тем заказчик заинтересован в исполнении договора к определенному сроку. В силу этого усло­вие о начальном и конечном сроках его выполнения относится к разряду сущест­венных. Кроме того, по условиям договора могут быть предусмотрены и проме­жуточные сроки. Продолжительность любого из этих сроков определяется согла­шением сторон. Как уже не раз отмечено в материалах судебной практики, точ­ное определение как конечного срока выполнения работы, так и сроков завер­шения отдельных ее этапов имеет для сторон первостепенное значение в силу ст. 432 и 708 ГК. На определение срока договора во многом влияет позиция подряд­чика, самостоятельно организующего процесс ее выполнения и ориентированно­го на ее своевременное и качественное выполнение.

сроков оказывают влияние и технологические характеристики подлежащей вы­полнению работы. Тем не менее стороны не связаны никакими нормативными установлениями в определении срока договора и основываются лишь на взаим­ных интересах. Однако закон требует, чтобы эти сроки были конкретными и мо­мент начала их течения и прекращения был юридически определенным.

Так, при разрешении спора о взыскании оплаты за работы, выполненные по договору подряда, арбитражный суд не согласился с тем, что условие о началь­ном и конечном сроках выполнения работ было согласовано сторонами. Проана­лизировав условия заключенных договоров, суд пришел к выводу о их незаклю­ченности. Суд исходил из того, что сроки выполнения работ сторонами опреде­лены не путем установления календарной даты или иного события, которое не­избежно должно наступить, а через связь их с исполнением действий обязанным лицом по перечислению аванса, предоплаты, предоставлению объекта под мон­таж. Суд указал, что исполнение данных обязанностей относится к событиям, вероятность наступления которых зависит от волеизъявления обязанного лица. В этом случае признак неизбежности отсутствует. Если возникновение или пре­кращение прав и обязанностей по совершенной сделке ставится в зависимость от события, относительно которого неизвестно, наступит оно или нет, то это собы­тие определяет не срок, а условие. Следуя данному выводу, суд признал договор подряда незаключенным ввиду отсутствия факта согласования одного из его су­щественных условий^[53].

С момента заключения договора зафиксированные в нем сроки становятся обязательными для обеих сторон. Их изменение, как и изменение любого усло­вия договора, возможно только в порядке, предусмотренном договором.

В числе условий договора — условие о цене. Это условие может быть согласо­вано как в момент заключения договора, так и в процессе исполнения. А потому цена не относится к числу существенных условий в подрядном договоре. Но само понятие «цена договора» необязательно предполагает именно его цену.

39.3.